CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO INTERIOR BRUTO

Primera.- El cliente contrata los servicios profesionales del contratista para la ejecución de los trabajos detallados y contenidos en los presupuestos (anteriormente mencionados)

Presentado y aceptado por el cliente, y que se adjunta al presente contrato como ANEXO I, no desarrollándose en el presente por evitar extensiones innecesarias.

 

Segunda.- Por la ejecución de los trabajos contenidos en el indicado presupuesto, el cliente abonará al contratista la cantidad de 1.500,00 € (mil quinientos euros) IVA NO Incluido, 1.815 €  (mil ochocientos quince euros) IVA Incluido.

 

Tercera.- La forma de pago,  de mutuo acuerdo, el cliente abonara las siguientes cantidades en las siguientes fechas:

- Primer pago por un importe de 907,50 € (IVA incluido) a la firma y contratación en firme de dichos trabajos mediante transferencia.

- Segundo pago por un importe de 726,00 € (IVA incluido) a los 30 días de la contratación del proyecto, mediante transferencia.

- Tercer pago por un importe de 181,50€ (IVA incluido), a la finalización del proyecto, mediante transferencia.

 

Nº de cuenta Diseño Interior Bruto:  IBAN ES14 20382218166000487570

Concepto de las transferencias: “Pago 1 Pres. 1/300120”, “Pago 2 Pres. 1/300120” y “Pago 3 Pres. 1/300120”

 

Cuarta.- Cualquier trabajo que por el cliente sea requerido al contratista, y que no se encuentre incluido en el presupuesto presentado y aceptado, será objeto de valoración a parte e independiente del mismo, no realizándose dichos trabajos hasta que no haya sido presentado y aceptado el presupuesto de dichos trabajos por parte del cliente. En tal caso, las nuevas partidas presupuestadas, serán adjuntadas al presente contrato con la inclusión de ANEXO II y sucesivos, debiéndose firmar por ambas partes otorgantes.

 

Quinta.- Que  el  Contratista  garantiza al cliente que el proyecto se iniciará el 17 de marzo.

Para que el proyecto contratado no se extienda más de lo razonable, tanto cliente como el contratista, se comprometen a cumplir una agenda que el contratista elaborará al inicio del desarrollo del mismo, en función de plazos que marquen cliente, proveedores, oficios y el propio diseño del proyecto. Además, ésta podrá ser modificada por el contratista, en el transcurso del proyecto, si la empresa lo considera necesario para el buen desarrollo del mismo. En todo momento, el cliente estará informado de modificaciones en la agenda.

Si los plazos acordados por ambas partes se ven modificados y provocan retrasos por causas ajenas al contratista, éste podrá aplicar un recargo adicional. A partir de la segunda semana de demora, habrá un recargo semanal del 5% del valor total del proyecto contratado.

 

Sexta.-  Serán por cuenta del cliente todos los gastos que se deriven de la obtención de cualquier documento administrativo municipal o autonómico necesario para la realización de las obras y posterior apertura e inicio de actividad, u otros gastos de la misma naturaleza. Serán por cuenta del cliente todos los gastos que se deriven de la dirección técnica facultativa por parte de un Ingeniero Técnico o Superior, Arquitecto Técnico o Superior o cualquier otro facultativo que indique la ley.

La modificación de la superficie de ejecución material del proyecto, supondrá así mismo la modificación del importe de los honorarios pactados en la misma proporción.

El contratista se reserva el derecho de interrumpir el trabajo encargado si el cliente no satisface los pagos en los plazos establecidos.

Séptima.- El contratista queda eximido de toda responsabilidad procedente de la inexactitud de los datos o documentación facilitada por el cliente, así como por la omisión de información relevante.

El contratista no asumirá ningún tipo de responsabilidad derivada de la no contratación por parte del cliente de un técnico facultativo competente o de la ejecución de obras o cualquier tipo de trabajos sin los pertinentes permisos o licencias.

El contratista no se hace responsable del resultado de los trabajos ejecutados por los diferentes oficios contratados por parte del cliente (albañiles, pintores, electricistas, instaladores, etc), es decir, de la ejecución material de las obras dada su no intervención en las mismas, aportando sólo las ideas para su realización así como la facilitación de las gestiones y supervisión de las mismas.

 

Octava.- El contratista no se hace responsable de la apariencia o del estado defectuoso en la recepción de los muebles o elementos recomendados por el propio contratista. El

contratista, sólo se hará cargo de una nueva gestión del mueble o elemento defectuoso en el caso de los proyectos denominados “CON ejecución”.

El contratista no realizará ninguna nueva gestión para ningún artículo que forme parte del proyecto y que ya haya sido aprobado previamente por el cliente.

El contratista no se hace responsable de los cambias de precios establecidos por los proveedores, tampoco de los cambios de referencias que pueda haber derivados de la estacionalidad o posibles roturas de stock de los proveedores.

 

Novena.- El cliente adquiere todos los derechos de explotación sobre el diseño, ideas y aplicaciones recogidos en el proyecto. No obstante, lo anterior queda limitado por la obligación de reseñar, junto con la exposición de imágenes o cualquier otro aprovechamiento, la autoría del mismo, y por la autorización que concede el cliente, para que el contratista o cualquiera de sus autores, puedan utilizar la imagen o cualquier otro aprovechamiento derivado del proyecto con fines publicitarios o promocionales y con carácter lucrativo. El cliente acepta que el contratista realice fotografías del proceso y del resultado del proyecto, que podrán ser publicadas en sus redes sociales y página web siempre respetando el anonimato del cliente.

 

Décima.- No están incluidos en ningún caso, la redacción por parte del contratista de proyecto técnico alguno para su uso por parte del cliente en la solicitud de licencias de obra, apertura o actividad. Para este propósito, el cliente se compromete, con independencia de los servicios contratados al contratista a contratar los servicios de un técnico facultativo competente para la redacción de los proyectos necesarios para la legalización de las obras, así como a solicitar por si mismo o a través del citado técnico facultativo, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de los trabajos de adecuación estética.

El contratista informa a sus clientes de que la ejecución de cualquier obra sin los pertinentes permisos concedidos por las diferentes administraciones públicas constituye un delito. Por consiguiente, el contratista queda excluida de toda responsabilidad que pueda derivarse de la ejecución ilegal de cualquier tipo de obra por parte del cliente.

 

Undécima.- La rescisión unilateral por parte del cliente del encargo contratado obligará a abonar al contratista independientemente de los honorarios devengados por el trabajo realizado hasta el momento, una indemnización del 50% de los honorarios pendientes de facturación según presupuesto en concepto de daños y perjuicios.

 

Duodécima.- El contratista tratará la información que facilite el cliente con el fin de prestar el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.

Además el contratista podrá utilizar estos datos para contactar con nuestros clientes con avisos generales y personalizados relacionado con servicios y mensajes promocionales. Los datos proporcionados se conservarán mientras exista relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. El cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar la supresión de los mismos cuando ya no sean necesarios escribiéndonos a info@dibestudio.com, indicando en el asunto “protección de datos”. Al firmar este contrato, el cliente acepta la Política de privacidad y protección de datos del contratista, que podrá consultar en nuestra página web: www.dibestudio.com.

 

Decimotercera.- Con renuncia expresa de cualquier fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados y Tribunales de San Martín de la Vega, para resolver cualquier controversia que del cumplimiento del presente contrato pudiera surgir.

 

Decimocuarta.- Una vez finalizados los trabajos del proyecto por parte del contratista, se establece un plazo de 15 días para posibles consultas y dudas por parte del cliente, tras ese plazo el proyecto se dará por concluido y cerrado.